Virbactd.ru

Авто шины и диски
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Типовые контракты на монтаж и техобслуживание систем пожарной безопасности для муниципальных и госнужд

Типовые контракты на монтаж и техобслуживание систем пожарной безопасности для муниципальных и госнужд

Типовые контракты на монтаж и техобслуживание систем пожарной безопасности для муниципальных и госнужд

С 23 января 2021 года становятся обязательными к применению типовые контракты на работы по монтажу и услуги по техническому обслуживанию систем ПБ для муниципальных и государственных нужд, разработанные в соответствии:

· с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ);

· Правилами разработки типовых контрактов и типовых условий контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 года № 606 (далее — Правила разработки типовых контрактов).

Почему именно с этой даты? Если вы знакомы с последним документом, то знаете, что ранее утвержденный типовой контракт, а в нашем случае — типовые контракты в сфере обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденные приказом МЧС России от 12 октября 2020 года № 756 (далее — Приказ № 756), — обязательны к применению не с момента их утверждения или спустя какой-то срок после него, а через минимум 30 дней после размещения в ЕИС — Единой информационной системе (см. пункт 15 Правил разработки типовых контрактов).

ЕИС.jpg

Так вот, 23 декабря 2020 года в ЕИС появились 3 формы типовых контрактов:

1) на монтаж систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (коды предмета контракта по ОКПД2 — 43.21 (работы электромонтажные) и 43.29 (работы строительно-монтажные прочие) — Приложение № 1 к Приказу № 756;

2) на техническое обслуживание этих средств (код предмета контракта по ОКПД2 — 80.20 (услуги систем обеспечения безопасности) — Приложение № 3 к Приказу № 756;

3) на поставку пожарно-технической продукции (коды предмета контракта по ОКПД2 — 22.19 (изделия из резины прочие), 29.10 (средства автотранспортные) и многие другие) — Приложение № 5 к Приказу № 756.

Обязательность применения указанных типовых контрактов имеет исключения, которые исчерпывающим образом приведены в части 15 статьи 34 Закона № 44-ФЗ и в пункте 18 Правил разработки типовых контрактов, в частности, к ним относится закупка у единственного поставщика продукции, необходимой вследствие возникновения чрезвычайной ситуации. Во всех остальных случаях следует:

1) найти в Библиотеке типовых контрактов, типовых условий контрактов, размещенной на портале ЕИС по адресу http://zakupki.gov.ru , соответствующий типовой контракт;

2) скачать его форму;

3) внимательно изучить документ и проверить его информационную карту (Приложения № 2, 4 и 6 к Приказу № 756) на предмет того, что закупаемые товары, работы или услуги соответствуют установленным в карте показателям;

4) заполнить. ВАЖНО: изменять условия типового контракта запрещается, и применять можно только те формулировки, которые установлены в типовой форме, особенно — в отношении исчисления НДС в цене контракта. За изменение типовых условий или включение дополнительных условий, не предусмотренных типовым контрактом, работник заказчика будет нести ответственность в соответствии с частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

Библиотека типовых контрактов.png

При этом, согласно пункту 16 Правил разработки типовых контрактов, данные закупки должны полностью соответствовать сразу всем показателям из информационной карты типового контракта, а именно:

· кодам предмета закупки по классификаторам, утвержденным приказом Росстандарта от 31 января 2014 № 14-ст:

1) ОКПД2 — «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 1 января 2021 года);

2) ОКВЭД2 — «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 1 ноября 2020 года);

3) а также кодам по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

· диапазону цен контракта;

· другим показателям, установленным разработчиком формы контракта (госкорпорацией «Росатом»).

Если случай муниципальной или госзакупки попал в перечень исключений, то все равно можно использовать типовой контракт (по желанию) или разработать проект контракта самостоятельно.

Итак, типовые условия контрактов подлежат применению с учетом пунктов 15 и 16 Правил разработки типовых контрактов, при этом контракты:

· на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) и на оказание услуг по техническому обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд — утверждаются для каждого конкретного вида услуг;

· на поставку пожарно-технической продукции — утверждаются для каждого конкретного вида товара.

В формах типовых контрактов, утвержденных приказом МЧС России от 12 октября 2020 года № 756, предусмотрены:

· условия выполнения работ, оказания услуг и поставки товара;

Читайте так же:
Установка охранной и пожарной сигнализации обосновать

· порядок взаимодействия сторон;

· место и сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товара;

· порядок сдачи и приемки выполненной работы, оказанных услуг и/или поставленного товара;

· положения о цене контракта и порядке расчетов;

· положения об обеспечении исполнения контракта и др.

Неотъемлемой частью контрактов могут являться (в различных вариантах и ситуациях):

1) только техническое задание (ТЗ) (см. Приложение № 1 к типовому контракту), в котором заказчиком могут быть указаны конкретные виды систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, например:

· автоматические установки пожарной сигнализации (АУПС);

· автоматические установки пожаротушения (АУПТ);

· системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и др.;

2) ТЗ + Перечень цен единицы работы (см. Приложение №1 и № 3 к типовому контракту);

3) ТЗ + График исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) — для документов сроком действия более 3 лет и с ценой контракта более 100 000 000 рублей, либо График выполнения работы — для всех остальных случаев (см. Приложения № 1 и № 2).

4) ТЗ + График + Перечень цен единицы работы (см. Приложения № 1, № 2 и № 3).

Ограничений по начальной (максимальной) цене контракта (НМЦК) не предусмотрено.

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 124-ФЗ, с 1 июля 2020 года для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) размер обеспечения исполнения контракта должен устанавливаться не от НМЦК, а от цены контракта. Минимальный размер обеспечения снижен с 5% до 0,5% от НМЦК — либо от цены контракта, если закупка проводится только для СМП и СОНКО. Сегодня государственный или муниципальный заказчик только вправе, но не обязан требовать обеспечения гарантийных обязательств.

ЕИС структура.jpg

Другие новости:

Изменения в Законе о пожарной безопасности, вступившие в силу в 2021г.

29.01.2021 Изменения в Законе о пожарной безопасности, вступившие в силу в 2021г.

НВП «БОЛИД» презентовал новое оборудование ИСО «Орион» и ППКУП «Сириус» для систем противопожарной защиты

28.12.2020 НВП «БОЛИД» презентовал новое оборудование ИСО «Орион» и ППКУП «Сириус» для систем противопожарной защиты

Договор на установку охранно-пожарной сигнализации.

________________________ » именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Ген. директора ____________., действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО «СЭБ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Ген. директора ___________________., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора:

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение работ по установке охранно-пожарной сигнализации в _______________________________ по адресу: г.Москва, ____________________________________

1.2 Заказчик обеспечивает выполнение правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии на объекте выполнения работ.

1.3 Документация по выполненной работе будет храниться у Заказчика.

2. Стоимость работ:

2.1 Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет ____________________ руб. 00 коп (_____________________________.) 00 коп., в том числе НДС 18%. ____________ руб. ____ коп

2.2 Заказчик оплачивает предоплату в размере 50 % от стоимости договора ___________________ руб. __________ коп (_____________________.) 00 коп., в том числе НДС 18%. ___________ руб.______ коп.

2.3 Исполнитель предъявляет Заказчику счет, акт сдачи-приемки на выполненные работ и счет- фактуру.

2.4 Форма оплаты — безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

2.5 Поле окончания работ выдается счет на оплату и акт выпаленных работ для оплаты выполненных работ

2.6. Оплата проводится в течении 5 рабочих дней после передачи счета, после чего выдается счет фактура и товарная накладная.

3. Ответственность сторон.

3.1 В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

4. Форс-мажор.

4.1 Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по обстоятельствам форс-мажора, возникшим после подписания настоящего Договора.

4.2 Обстоятельствами форс-мажора считаются стихийные бедствия, войны, военные действия, гражданские беспорядки, а также изменения в Законодательстве РФ или издание нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон.

4.3. Сторона, которая подвергается действию обстоятельств непреодолимой силы, должна доказать существование непреодолимой силы достоверными документами, после чего выполнение обязательств по Договору откладывается на срок действия этих обстоятельств.

5. Разрешение споров.

5.1 Все споры и разногласия по настоящему Договору должны разрешаться путем переговоров между Сторонами и в соответствии с Законодательством РФ.

5.2. В случаях, когда Стороны не могут прийти к согласию, спор выносится на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

6. Срок действия договора.

6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору обеими сторонами.

6.2 Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора.

6.3 Договор, может быть расторгнут до истечения срока с предупреждением одной из сторон за один месяц.

Читайте так же:
Установка пожарной сигнализации омега

9. Дополнительные условия.

9.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны договаривающимися сторонами.

9.2 Со дня подписания настоящего договора обеими сторонами все предыдущие переговоры в устной или письменной форме и переписка, относящаяся к договору, не имеют юридической силы.

9.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

9.4 Гарантия на установленное оборудование при правильной его эксплуатации один год с момента установки.

9.5.Контактный телефон для связи с исполнителем Т. 8-495-789-76-05, 10-00 до 18-00 кроме выходных и праздников. В пятницу до 17-00

Типовой договор на техническое обслуживание систем безопасности

г. _________________ » _____» ____________ 20 ___ г.

______________________________________________________________________________________________________________
наименование специализированной организации (предприятия)

именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя _______________________________________________________
фамилия, имя, отчество

действующего на основании ______________________________________________________________________ с одной стороны,
устав, положение и т.п.

и ____________________________________________________________________________________________________________
наименование предприятия (организации)

именуемой в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя ____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

действующего на основании ______________________________________ с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
устав, положение и т.п.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание систем безопасности на объектах Заказчика
согласно прилагаемого перечня (Приложение №1).

1.2. Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ по настоящему Договору, оставаясь ответственным
за их действия перед Заказчиком.

1.3. Содержание и объем работы:

Техническое обслуживание и ремонт систем безопасности проводится с целью поддержания работоспособного состояния установок
в процессе всего срока эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контроля технического состояния и устранения
характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО.

1.4.Проведение планового технического обслуживания и регламентных работ производится по графику Исполнителя, согласованному
с Заказчиком.

2. Порядок сдачи и приемки работ

2.1. Работоспособность установки (установок) после проведения ТО проверяется Заказчиком, после чего стороны подписывают
Акт приемки выполненных работ.

3. Стоимость работ и порядок расчета

3.1. Ежемесячная расчетная стоимость технического обслуживания по настоящему договору определяется сторонами в сумме

_________________________________________________________________________________ в том числе НДС 18% __________ руб.

3.2. Оплата стоимости работ по настоящему договору на техническое обслуживание производится на основании выставленного Исполнителем счета,
подписанных сторонами счета-фактуры и Акта приемки выполненных работ, в течении 10 банковских дней со дня подписания Акта приемки
путем перечисления безналичных средств на счет Исполнителя.
3.3. Датой платежа считается дата принятия банком к исполнению платежного поручения Заказчика, о чем свидетельствует штамп банка на платежном поручении.
3.4. При невыполнении п. 3.2. Исполнитель имеет право прекратить техническое обслуживание системы до погашения задолженности.
3.5. Капитальный или внеплановый ремонт, дополнительное проектирование, монтаж и наладка новых технических средств
производится Исполнителем за отдельную плату, по согласованной сторонами смете.
3.5. Корректировка размера оплаты по настоящему договору производится сторонами только в связи с инфляцией или при изменении
нормативной базы ценообразующих показателей, а также при увеличении общего количества обслуживаемых объектов охраны.
3.6. В случае возникновения отказа в работе установки по вине заказчика расходы по восстановлению работоспособности установки
оплачиваются заказчиком дополнительно.
3.7. Стоимость израсходованных в процессе обслуживания запасных частей оплачивается Заказчиком дополнительно с учетом
транспортно-заготовительных расходов Исполнителя.

4. Права и обязанности Исполнителя

4.1. Права Исполнителя

4.1.1. Прекратить работы по техническому обслуживанию в случае невыполнения Заказчиком условий настоящего договора.
4.1.2. Переносить по согласованию с Заказчиком сроки выполнения работ в случае возникновения объективной необходимости.

4.2. Обязанности Исполнителя

4.2.1. Контроль технического состояния технических средств, установленных на объекте, и обеспечение бесперебойной работы
систем безопасности в соответствии с настоящим договором.
4.2.2. Проверка соответствия технических средств, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;
4.2.3. Анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых технических средств и их надежности при эксплуатации,
выявление и устранение причин ложных срабатываний систем безопасности;
4.2.4. Проведение плановых работ по техническому обслуживанию в объеме и сроки согласно технического регламента.
4.2.5. Проводить ТО аттестованным персоналом соответствующей квалификации в присутствии Заказчика.
4.2.6. Обеспечивать своих работников, осуществляющих техническое обслуживание, необходимой контрольной аппаратурой, инструментом,
запасными частями и комплектующими изделиями.
Проводить для указанных работников обучение, инструктажи и контроль за соблюдением Правил техники безопасности.
4.2.7. Прибытие по вызову «Заказчика» в течение ___________________ часов, без учета выходных и праздничных дней, в случае возникновение неисправности.
Устранение неисправностей установок системы (текущий ремонт) по вызову «Заказчика» осуществляется в технически возможный короткий срок.
— при выявлении неисправностей гарантийного оборудования по вине «Заказчика» ремонт или замена производится за счет «Заказчика»,
— замена вышедшего из строя не гарантийного, а также выработавшего установленные сроки эксплуатации оборудования (при невозможности или нецелесообразности проведения ремонта) производится за счет «Заказчика».
4.2.8. Производить внеплановый ремонт, ликвидацию последствий воздействия на технические средства неблагоприятных климатических, производственных и иных условий,
а также монтаж и наладку систем безопасности в согласованные Заказчиком сроки при несанкционированном повреждении технических средств
или уничтожении основного оборудования по отдельно согласованной смете.
4.2.9. В согласованные сроки производить в рамках настоящего договора проектирование, монтаж и наладку новых систем безопасности на объектах Заказчика
при получении от него технического задания.
4.2.10. Определение предельного состояния установок, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной,
путем проведения освидетельствования;
4.2.11. Соблюдать при проведении работ внутриобъектовый режим, правила ТБ и пожарной безопасности, действующие на объекте Заказчика.
4.2.12. Оказание технической помощи «Заказчику» в вопросах эксплуатации системы (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации,
выдачу технических рекомендаций по улучшению работы системы и т. д.);

Читайте так же:
Установка пожарной сигнализации по какому косгу

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Права Заказчика

5.1.1. Проверять фактический объем и качество работ, выполняемых Исполнителем.
5.1.2. Переносить по согласованию с Исполнителем сроки выполнения работ.

5.2. Обязанности Заказчика

5.2.1. Приказом руководителя объекта назначаются ответственные лица за соблюдение правил эксплуатации системы.
Обо всех изменениях списка руководителей и ответственных лиц своевременно сообщать «Исполнителю».
5.2.2. Осуществлять эксплуатацию установок в соответствии с объектовой инструкцией и правилами технического содержания и установок систем безопасности.
5.2.3. Принимать меры по своевременному ремонту сети электропитания, к которой подключена система и дополнительное оборудование.
5.2.4. В процессе эксплуатации системы не допускать ее повреждений вследствие небрежного обращения.
5.2.5. Своевременно ставить в известность Исполнителя о всех неполадках в работе системы для принятия
необходимых мер по ее восстановлению и не допускать посторонних лиц к осмотру и ремонту неработающих
технических средств.
5.2.6. Не производить ремонт систем безопасности своими силами без ведома Исполнителя.
5.2.7. Принимать необходимые меры к сохранности оборудования систем безопасности в процессе его эксплуатации
или проведении ремонта помещений на охраняемых объектах.
5.2.8.Сообщать Исполнителю за 15 дней до проведения следующих мероприятий:
— капитального или текущего ремонта, а также переоборудования помещения, вследствие которых может быть нарушена работоспособность системы;
— изменения на объекте профиля или режима работы, появления новых мест хранения ценностей.
— мероприятий, вследствие которых могут потребоваться изменения тактики применения системы.
В случае выхода из строя или неисправности систем безопасности в результате повреждения по указанным причинам
стороны составляют дефектный акт (ведомость), восстановление работоспособности оборудования производится Исполнителем за счет средств Заказчика.
5.2.9. Осуществлять приемку выполненных работ, подтверждая их выполнение подписью в Акте приемки.
5.2.10. Обеспечить Исполнителю условия для выполнения работ техническому обслуживанию (свободный доступ к системе).
5.2.11. В случае необходимости инструктировать Исполнителя по правилам ТБ и пожарной безопасности, действующим на объекте.
5.2.12. Создавать Исполнителю необходимые условия для хранения ЗИПа, инструмента, приспособлений и обеспечивать
их сохранность. Обеспечить свободный доступ к средствам ОПС во время проведения планового технического обслуживания
или их ремонта специалистами Исполнителя, средствами работы на высоте и средствами индивидуальной защиты.
5.2.13. Представлять Исполнителю необходимую документацию.
5.2.14. Своевременно производить оплату по настоящему договору.

6. Срок действия договора и юридические адреса сторон

6.1. Настоящий Договор заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
При отсутствии с обеих сторон заявлений о расторжении настоящего Договора, последний считается пролонгированным на неограниченный срок.
6.2. Расторжение договора или изменение его условий оформляется в виде двухсторонних приложений к нему, заверенных обеими сторонами.
6.3. Все вопросы, не оговоренные в настоящем договоре Стороны разрешают, руководствуясь действующим Законодательством РФ.
6.4. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, другой — у Исполнителя.

6.5. Юридические адреса сторон

Реквизиты Заказчика ________________________________________________________________________________________

Реквизиты Исполнителя ______________________________________________________________________________________

6.6. В случае изменения юридических адресов или банковских реквизитов одна сторона извещает письменно другую сторону в пятидневный срок.

Приложения:

1) Перечень объектов охраны
2) График проведения работ по техническому обслуживанию
3) Паспорт на установки
4) Перечень технических средств, входящих в установку и подлежащих техническому обслуживанию;

М.П. Заказчика М.П. Исполнителя

____________________________ _____________________________
подпись, инициалы, фамилия подпись, инициалы, фамилия
» ___» ________________ 20 __ г. » ___» _________________ 20__ г.

Особые условия к договору № от » ___» ________________ г. на ТОиР установок

1. Настоящие особые условия являются неотъемлемой частью Договора.

Читайте так же:
Установка и ремонт сигнализации старлайн

М.П. Исполнителя М.П. Заказчика

» ___» __________________ 20 __ г. » ___» ________________ 20 __ г.

______________________________ _____________________________
Ф.И.О., подпись Ф.И.О., подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

К ДОГОВОРУ №

от «____» ____________ г.

Паспорт
автоматических установок пожаротушения, дымоудаления и охранно-пожарной сигнализации

1. Общие сведения

Наименование предприятия (организации) Заказчика, реквизиты ________________________

Наименование защищаемого объекта

Наименование организации, выполнившей проект, № проекта, дата выпуска проекта

Наименование организации, выполнившей монтаж и наладку, дата сдачи в эксплуатацию

Установка пожарной сигнализации типовой договор

ДОГОВОР N ___
подряда на установку охранной
сигнализации

г. ___________________ "___"__________ ___ г.

___________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице
(наименование или Ф.И.О.)
____________________, действующ___ на основании __________________________,
(должность, Ф.И.О.) (Устава, доверенности
или паспорта)
с одной стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование или Ф.И.О.)
"Подрядчик", в лице ____________________________, действующ___ на основании
(должность, Ф.И.О.)
____________________________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны",
(Устава, доверенности
или паспорта)
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по
установке охранной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить
эти работы.
1.2. Условия выполнения работ:
Охранная сигнализация устанавливается ________________________________.
(указать адрес)
Установка охранной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативного акта "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93". Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложение N ___).
По настоящему Договору устанавливаются охранные извещатели следующих типов: _______________________ в количестве ____________ в следующих местах: ____________________________, используемые методы монтажа: ____________________________.
1.3. Работа по данному Договору выполняется иждивением Подрядчика — из его материалов, его силами и средствами.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет _______ (_________) рублей, в том числе НДС <1> ______% — ___________ (__________) рублей, и включает в себя общую стоимость работ по установке охранной сигнализации и стоимость материалов. Цена настоящего Договора установлена в Смете (Приложение N ___).
2.2. Заказчик уплачивает цену настоящего Договора в следующем порядке: ________________________________.
Сроки оплаты: ____________________________________________.
2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.
Сроки выполнения работ по Договору:
Начальный срок — "___"___________ ____ г.
Промежуточный срок — "___"___________ ____ г.
Конечный срок — "___"___________ ____ г.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Уплатить цену настоящего Договора в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
4.1.2. Своевременно представить Подрядчику заявку на установку охранной сигнализации (Приложение N ___). Заявка подается с __________ до __________ в виде ____________________ следующим способом: _________________________.
4.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по установке охранной сигнализации (Приложение N ___).
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком, и возместив Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора.
4.2.2. Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
4.2.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
4.2.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Представлять Заказчику на основании его запроса в течение _____ (_________) календарных (рабочих) дней документацию по установке охранной сигнализации.
4.3.2. Проводить работы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, в соответствии с заявкой Заказчика с __________ до __________.
4.3.3. Подрядчик имеет (или: не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. В этом случае ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Подрядчика.
4.3.4. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика и настоящим Договором с надлежащим качеством.
4.3.5. При готовности результата работ к сдаче известить об этом Заказчика в _______________ срок.
4.3.6. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.
4.4.2. В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.
4.4.3. В случаях, когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.

Читайте так же:
Установка охранная сигнализация шериф

5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _____________________.
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 2.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ____________________.
5.3. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
Претензии направляются __________________ (заказным письмом, курьером, по факсу) в течение ____ (____________) календарных (рабочих) дней с момента возникновения спорной ситуации.
Сторона, которой была направлена претензия, обязана в течение ____ (____________) календарных (рабочих) дней с момента ее получения направить ответ.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.4. Приложения:
7.4.1. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты (Приложение N ___).
7.4.2. Заявка на установку охранной сигнализации (Приложение N ___).
7.4.3. Смета (Приложение N ___).
7.4.4. Акт приема-сдачи работы по установке охранной сигнализации (Приложение N ___).

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Наименование: ____________________ Наименование: ____________________
Адрес: ___________________________ Адрес: ___________________________
ОГРН _____________________________ ОГРН _____________________________
ИНН ______________________________ ИНН ______________________________
КПП ______________________________ КПП ______________________________
Р/с ______________________________ Р/с ______________________________
в ________________________________ в ________________________________
К/с ______________________________ К/с ______________________________
БИК ______________________________ БИК ______________________________
ОКПО _____________________________ ОКПО _____________________________

Заказчик: Подрядчик:
_____________/___________________/ _____________/___________________/
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

(М.П. <2>) (М.П. <2>)

———————————
Информация для сведения:
<1> В соответствии со ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложения по НДС являются следующие операции:
а) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, а также передача имущественных прав;
б) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль организаций;
в) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
г) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
Налогообложение производится по ставкам:
— 0% (п. 1 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации);
— 10% (п. 2 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации);
— 18% (п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации).
Налогообложение не производится:
— по операциям, указанным в ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации;
— по операциям, указанным в п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налогоплательщик оставляет за собой право применить льготу, предусмотренную п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, либо отказаться от нее.
<2> Согласно Федеральному закону от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ" с 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector